Статья 714 ГК РФ. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества (действующая редакция)
Статья 714 ГК РФ. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Комментарии к ст. 714 ГК РФ
Подрядчик обязан принять все необходимые меры для сохранности материалов, оборудования или вещи, переданной заказчиком на переработку, или иного имущества заказчика, которое оказалось у подрядчика в связи с исполнением договора. Покрытие убытков, возникших в результате повреждения или уничтожения указанных вещей, возлагается на подрядчика.
Кодексы РФ
Популярные материалы
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
Для пятидневной рабочей недели
Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ
ГК РФ — документы Пленума и Президиума ВС
«О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)
ГК РФ — последние изменения и законы
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
«Об исполнительном производстве»
«О банке развития»
«О негосударственных пенсионных фондах»
«О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году»
«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
«О внесении изменения в статью 1080 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»
Статья 714 ГК РФ. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества (действующая редакция)
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Комментарий к ст. 714 ГК РФ
1. Подрядчик обязан сохранить имущество заказчика, оказавшееся в его владении в связи с исполнением договора подряда. Следовательно, договор порождает обязательство по хранению перерабатываемой (обрабатываемой) вещи (или, соответственно, материалов и оборудования либо иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора). Данная обязанность не является дополнительной услугой со стороны подрядчика и не требует оплаты.
В комментируемой статье установлена ответственность за невыполнение подрядчиком данной обязанности. Как свидетельствует судебная практика, подрядчик не несет ответственности за несохранность предоставленного заказчиком имущества, если оно было испорчено ввиду того, что заказчик не исполнил обязательства по передаче материалов и средств.
Возможна ситуация утраты подрядчиком имущества, которое он обязан хранить. Согласно ГК РФ подрядчик отвечает при наличии в его действиях вины, а в ряде случаев — независимо от вины (ст. 401). Данная ответственность состоит в необходимости возмещения заказчику возникших убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ), а в предусмотренных законом или договором случаях — уплаты неустойки (ст. ст. 330, 394 ГК РФ). Если ответственность подрядчика исключается (например, при его невиновности в тех случаях, когда его ответственность подчинена началу вины), последствия возникших убытков определяются согласно правилам о распределении риска (см. ст. 705 ГК РФ).
2. Судебная практика:
— Постановление ФАС Центрального округа от 24.12.2007 по делу N А48-1068/2007-11;
— Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-37216/2009;
— Постановление ФАС Поволжского округа от 27.05.2010 по делу N А55-5616/2009;
— Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2009 N КГ-А41/3017-09 по делу N А41-11893/08.
«КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТ 26 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА № 14-ФЗ»
Н.А. Баринов, С.А. Барышев, Е.А. Бевзюк, М.А. Беляев, Т.А. Бирюкова, Ю.Н. Вахрушева, Р.Р. Долотина, Н.В. Елизарова, Р.Ю. Закиров, Н.А. Захарова, П.З. Иванишин, С.Ю. Морозов, Т.Н. Михалева, 2014
Судебная практика по статье 714 ГК РФ:
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, в том числе, отчет об использовании давальческих материалов, суд первой инстанции, удовлетворяя иск на основании статей 702, 713, 714 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из доказанности факта передачи истцом ответчику давальческого материала и отсутствия доказательств возврата и (или) использования его ответчиком. Суд округа поддержал выводы суда первой инстанции.
Между тем, таких оснований по результатам изучения судебных актов состоявшихся по делу, доводов кассационной жалобы, не установлено. Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 702, 713, 714 , 717, 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходили из того, что истцом не доказан факт владения ответчиком спорными материалами, а также их отсутствие на территории истца, в связи с чем отказали в удовлетворении иска. Суд округа выводы судов первой и апелляционной инстанций поддержал.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 713, 714 , 1102, 1104, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание отсутствие доказательств возврата истцу давальческих материалов или оплаты их стоимости, либо использования их при проведении подрядных работ, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных компанией требований.
Энциклопедия судебной практики. Подряд. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества (Ст. 714 ГК)
- Энциклопедия судебной практики. Подряд. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества (Ст. 714 ГК)
- 1. Общие вопросы применения ст. 714 ГК РФ
- 1.1. Подрядчик при осуществлении предпринимательской деятельности несет ответственность за сохранность переданных материалов вне зависимости от своей вины в их утрате или повреждении
- 1.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность имущества независимо от правового основания его предоставления
- 1.3. В целях обеспечения сохранности имущества, переданного для выполнения подрядных работ, подрядчик вправе заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление охранных услуг
- 1.4. Правоотношения в рамках ст. 714 ГК РФ возникают в момент передачи заказчиком подрядчику имущества, необходимого для производства работ
- 1.5. Ст. 714 ГК РФ устанавливает ответственность подрядчика в случае повреждения или уничтожения имущества заказчика не в связи с исполнением договора подряда, а из правоотношений по внедоговорному причинению вреда
- 1.6. При рассмотрении дела о взыскании с заказчика стоимости материалов, которые последний должен был предоставить по договору, судам необходимо установить, действительно ли возгорание материалов произошло не вследствие естественных их свойств, а вызвано нарушением подрядчиком правил складирования
- 1.7. Заказчик вправе предъявить подрядчику требование об убытках на основании заключенного с ним договора в случае несохранности (порчи, повреждении) переданного заказчиком подрядчику имущества
- 2.1. Обеспечение сохранности оборудования и материалов, предоставленных заказчиком, входит в обязанности подрядчика и не является дополнительной услугой по хранению имущества, подлежащей оплате
- 2.2. Ст. 714 ГК РФ не запрещает заключения отдельного договора хранения имущества, переданного для выполнения подрядных работ
- 2.3. К обязательствам подрядчика по обеспечению сохранности вещи, оказавшейся в его владении в связи с исполнением договора подряда, подлежат применению правила гл. 47 ГК РФ
- 2.4. При передаче заказчиком подрядчику имущества между ними возникают отношения по хранению в силу закона
- 3.1. Исполнитель, получивший от заказчика во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг
- 3.2. Если повреждение автомобиля во время проведения его ремонта у подрядчика произошло по вине подрядчика, иск заказчика о понуждении подрядчика устранить повреждения, причиненные принадлежащему истцу автомобилю, подлежит удовлетворению
- 3.3. Факт оставления автомобиля для ремонта подрядчику может быть подтвержден детализацией телефонных переговоров между заказчиком и подрядчиком
- 3.4. Оснований для применения ст. 714 ГК РФ в случае повреждения автомобиля на мойке нет, если истцом не представлено доказательств существования между сторонами обязательственных правоотношений по оказанию услуг (договора, сохранной расписки и т.д.)
Энциклопедия судебной практики
Подряд. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества
(Ст. 714 ГК)1. Общие вопросы применения ст. 714 ГК РФ
1.1. Подрядчик при осуществлении предпринимательской деятельности несет ответственность за сохранность переданных материалов вне зависимости от своей вины в их утрате или повреждении
Суд апелляционной инстанции установил, что принадлежащий истцу автомобиль пришел в неисправное состояние в период исполнения ответчиком обязательств по договору подряда в рамках осуществления предпринимательской деятельности; ответчик не предпринял разумных мер для предотвращения повреждения системы охлаждения автомобиля истца. Материалами дела подтверждены все необходимые элементы состава гражданского правонарушения, которые являются основанием для привлечения ответчика к ответственности в форме возмещения истцу убытков.
1.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность имущества независимо от правового основания его предоставления
В силу ст. 714 ГК подрядчик несет обязанности хранителя имущества, переданного ему заказчиком в связи с исполнением договора подряда. Ответственность подрядчика за несохранность такого имущества должна наступать по правилам ст.ст. 901, 902 ГК в части, относящейся к возмездному договору хранения.
При этом подрядчик несет ответственность за несохранность названного имущества заказчика независимо от правового основания его предоставления (договоры подряда, аренды и т.д.). Достаточно фактического нахождения такого имущества во владении подрядчика.
1.3. В целях обеспечения сохранности имущества, переданного для выполнения подрядных работ, подрядчик вправе заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление охранных услуг
С целью сохранности имущества, находящегося на строительной площадке, ответчиком и был заключен договор на оказание охранных услуг. Данный договор не противоречит закону. В соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность представленных заказчиком материалов, оборудования и иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. Поэтому в целях обеспечения сохранности материальных ценностей на строительной площадке подрядчик вправе заключить договор с фирмой, имеющей лицензию на осуществление охранных услуг. В связи с этим доводы ответчика о том, что истец осуществлял охрану собственного имущества, несостоятелен и правомерно отклонен судом.
1.4. Правоотношения в рамках ст. 714 ГК РФ возникают в момент передачи заказчиком подрядчику имущества, необходимого для производства работ
Юридическим фактом, с которым законодатель связывает начало возникновения отношений между подрядчиком и заказчиком, регулируемых ст. 714 ГК, является передача заказчиком подрядчику своего имущества, необходимого для производства работ.
1.5. Ст. 714 ГК РФ устанавливает ответственность подрядчика в случае повреждения или уничтожения имущества заказчика не в связи с исполнением договора подряда, а из правоотношений по внедоговорному причинению вреда
Довод апелляционной жалобы о том, что судом неправомерно не применен п. 1 ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребителей» о взыскании с ответчика двукратной стоимости поврежденных вещей, по мнению судебной коллегии, также не заслуживает внимания, поскольку основан на неверном толковании закона.
Частью 1 статьи 35 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что в случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества — возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем.
Согласно ст. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Указанные нормы устанавливают ответственность подрядчика в случае повреждения или уничтожения вещи полностью или частично не в связи с исполнением договора подряда, а из правоотношений по внедоговорному причинению вреда.
1.6. При рассмотрении дела о взыскании с заказчика стоимости материалов, которые последний должен был предоставить по договору, судам необходимо установить, действительно ли возгорание материалов произошло не вследствие естественных их свойств, а вызвано нарушением подрядчиком правил складирования
Нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и повреждение имущества произошли не по вине одной из сторон по договору.
Статьей 714 ГК РФ ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов, переданных подрядчику для использования в строительстве, возложена на подрядчика. Поэтому существенное значение имела проверка доводов ответчика о том, что возгорание материалов произошло не вследствие естественных их свойств, а вызвано нарушением истцом правил складирования.
1.7. Заказчик вправе предъявить подрядчику требование об убытках на основании заключенного с ним договора в случае несохранности (порчи, повреждении) переданного заказчиком подрядчику имущества
В соответствии со статьей 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
При несохранности (порче, повреждении) переданного заказчиком подрядчику имущества заказчик вправе предъявить требование об убытках подрядчику на основании заключенного с ним договора (пункт 20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).
2. Применение правил о хранении к обязательствам подрядчика в соответствии со ст. 714 ГК РФ
2.1. Обеспечение сохранности оборудования и материалов, предоставленных заказчиком, входит в обязанности подрядчика и не является дополнительной услугой по хранению имущества, подлежащей оплате
В соответствии со статьей 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Таким образом, обязанность подрядчика обеспечить сохранность полученного от заказчика имущества и возместить ущерб, возникший в связи с неисполнением данной обязанности, вытекает из прямого указания закона.
2.2. Ст. 714 ГК РФ не запрещает заключения отдельного договора хранения имущества, переданного для выполнения подрядных работ
По правилам пункта 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
Поэтому заключение сторонами договора хранения имущества, переданного для выполнения ремонтных работ, не противоречит положениям статьи 714 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества, а также пункту 1 статьи 900 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющему обязанность хранителя возвратить вещь.
2.3. К обязательствам подрядчика по обеспечению сохранности вещи, оказавшейся в его владении в связи с исполнением договора подряда, подлежат применению правила гл. 47 ГК РФ
Согласно положениям статей 714 и 906 Гражданского кодекса Российской Федерации у подрядчика, которому передано имущество для выполнения подрядных работ, возникает обязательство по хранению этой вещи в силу закона, а именно обязанность обеспечить сохранность вещи, оказавшейся во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. К таким обязательствам также применяются правила главы 47 Кодекса.
2.4. При передаче заказчиком подрядчику имущества между ними возникают отношения по хранению в силу закона
В соответствии со ст. 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Соответственно при передаче заказчиком подрядчику имущества между ними возникают отношения по хранению в силу закона.
3. Применение ст. 714 ГК РФ к правоотношениям из договора оказания услуг по ремонту или мойке транспортных средств
3.1. Исполнитель, получивший от заказчика во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг
Применительно к правоотношениям, вытекающим из договора оказания услуг по ремонту транспортных средств, положения статьи 714 Гражданского кодекса Российской Федерации означают, что исполнитель (ответчик), получивший от заказчика (третьего лица) во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг.
Применительно к правоотношениям, вытекающим из договора оказания услуг по ремонту транспортных средств, положения ст. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации означают, что исполнитель (ответчик), получивший от заказчика (третьего лица) во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг.
Статьей 714 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Применительно к правоотношениям, вытекающим из договора оказания услуг по ремонту транспортных средств, положения ст. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации означают, что исполнитель (ответчик), получивший от заказчика (третьего лица) во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг.
Применительно к правоотношениям, вытекающим из договора оказания услуг по ремонту транспортных средств, положения ст. 714 ГК РФ означают, что исполнитель (ответчик), получивший от заказчика (третьего лица) во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг.
Применительно к правоотношениям, вытекающим из договора оказания услуг по ремонту транспортных средств, положения ст. 714 ГК РФ означают, что исполнитель (ответчик), получивший от заказчика (третьего лица) во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг.
Применительно к правоотношениям, вытекающим из договора оказания услуг по ремонту транспортных средств, положения ст. 714 ГК РФ означают, что исполнитель (ответчик), получивший от заказчика (третьего лица) во временное владение имущество (автомобиль), несет ответственность за ухудшение технического состояния переданного ему для оказания услуг имущества, если такое ухудшение произошло в период оказания услуг.
3.2. Если повреждение автомобиля во время проведения его ремонта у подрядчика произошло по вине подрядчика, иск заказчика о понуждении подрядчика устранить повреждения, причиненные принадлежащему истцу автомобилю, подлежит удовлетворению
Правомерным является вывод судов о том, что в спорном случае ответчик, приняв автомобиль в ремонт и производя действия по такому ремонту, сохранность автомобиля не обеспечил и согласно статьям 309, 714 ГК РФ и пункту 8.2 договора несет ответственность за сохранность переданного имущества.
3.3. Факт оставления автомобиля для ремонта подрядчику может быть подтвержден детализацией телефонных переговоров между заказчиком и подрядчиком
Доводы жалобы об отсутствии письменного договора между истцом и ответчиком не являются основанием к отказу в удовлетворении иска, поскольку в силу ст. 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Представленная по ходатайству ответчика детализация телефонных переговоров между истцом и ответчиком и оставление истцом автомобиля по месту ремонта автомобилей подтверждает наличие между сторонами соглашения о ремонте автомобиля истца.
3.4. Оснований для применения ст. 714 ГК РФ в случае повреждения автомобиля на мойке нет, если истцом не представлено доказательств существования между сторонами обязательственных правоотношений по оказанию услуг (договора, сохранной расписки и т.д.)
В соответствии со статьей 714 названного Кодекса, подлежащей применению в обязательстве по возмездному оказанию услуг в силу статьи 783 Кодекса, подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчика материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
В то же время, как правильно установлено судом, доказательств существования между сторонами обязательственных правоотношений по оказанию услуг в момент повреждения автомашины в материалы дела не представлено. Возражая против иска, ответчик указал, что автомашина ему для мойки не передалась. Общество не представило ни письменного договора на оказание услуг, ни иной сохранной расписки ответчика. Следовательно, оснований для применения статьи 714 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется.
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» собраны и систематизированы правовые позиции судов по вопросам применения статей Гражданского кодекса Российской Федерации.
Каждый материал содержит краткую характеристику позиции суда, наиболее значимые фрагменты судебных актов, а также гиперссылки для перехода к полным текстам.
Материал приводится по состоянию на февраль 2022 г.
См. информацию об обновлениях Энциклопедии судебной практики
При подготовке «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» использованы авторские материалы, предоставленные творческим коллективом под руководством доктора юридических наук, профессора Ю. В. Романца, а также М. Крымкиной, О. Являнской (Части первая и вторая ГК РФ), Ю. Безверховой, А. Вавиловым, А. Горбуновым, А. Грешновым, Р. Давлетовым, Е. Ефимовой, М. Зацепиной, Н. Иночкиной, А. Исаковой, Н. Королевой, Е. Костиковой, Ю. Красновой, Д. Крымкиным, А. Куликовой, А. Кусмарцевой, А. Кустовой, О. Лаушкиной, И. Лопуховой, А. Мигелем, А. Назаровой, Т. Самсоновой, О. Слюсаревой, Я. Солостовской, Е. Псаревой, Е. Филипповой, Т. Эльгиной (Часть первая ГК РФ), Н. Даниловой, О. Коротиной, В. Куличенко, Е. Хохловой, А.Чернышевой (Часть вторая ГК РФ), Ю. Раченковой (Часть третья ГК РФ), Д. Доротенко (Часть четвертая ГК РФ), а также кандидатом юридических наук С. Хаванским, А. Ефременковым, С. Кошелевым, М. Михайлевской.
Источник https://zknrf.ru/gk-rf-chast-2/Razdel-IV/Glava-37/paragraph-1/Statya-714/
Источник https://www.zakonrf.info/gk/714/
Источник https://base.garant.ru/57589621/
